建筑工程｜工程甲方不作为违约，乙方能主张的哪些损失！

在工程建设领域，合同的履行是确保项目顺利进行和双方权益得以保障的关键。然而，当工程甲方（通常指项目的发包方或建设单位）出现不作为的违约行为时，乙方（承包商或施工方）的权益便可能受到严重损害。本文旨在深入探讨在甲方不作为违约的情况下，乙方能够主张的各类损失。

甲方违约或者严重违约的，如甲方不交施工面、甲方长期不给进度款、甲方长期让乙方停工窝工、甲方长期让乙方停工待料等，这些种种原因导致乙方无法继续履行合同或导致乙方退场的，乙方可以主张如下损失，如合同内产值、本身项目的合同外产值、退场之前停工期间的人材机的停窝工损失、未施工部分的利润。

一、直接经济损失

1. 工程延期损失

甲方的不作为，如未及时提供施工条件、设计图纸变更频繁未及时通知等，常导致乙方无法按计划施工，从而造成工程延期。乙方因此需承担的额外费用，如人工窝工费、设备闲置费等，均为直接经济损失，可向甲方索赔。

2. 材料价格波动风险

由于工程延期，乙方可能面临建筑材料市场价格波动的风险。若材料价格上涨，乙方需支付的采购成本将增加，这部分增加的费用同样可作为直接经济损失向甲方索赔。

3. 利润损失

工程延期还可能影响乙方的整体经营计划，导致乙方错失其他潜在项目或投资机会，进而造成利润损失。虽然这种损失较难精确量化，但乙方可尝试通过提供相关市场分析报告、经营计划等证据，证明其因甲方违约而遭受的潜在利润损失。

二、间接经济损失

1. 融资成本增加

为应对甲方违约造成的资金短缺，乙方可能需要通过贷款等方式筹集资金，从而导致融资成本上升。这部分增加的融资成本，可作为间接经济损失向甲方索赔。

2. 商誉损失

长期的工程延期或纠纷可能损害乙方在业界的声誉和信誉，影响其未来承接其他项目的能力。虽然商誉损失难以直接量化，但乙方可通过提供客户反馈、市场调查报告等证据，证明其因甲方违约而遭受的商誉损失。

3. 机会成本损失

乙方因甲方违约而错失的其他商业机会所带来的损失，也属于间接经济损失的范畴。这些机会可能涉及新的工程项目、合作伙伴或市场拓展计划等。乙方需充分证明这些机会的可行性和潜在价值，以便在索赔时得到合理的赔偿。

三、合同约定的违约金或损害赔偿金

在签订工程合同时，双方通常会约定违约金的计算方式或损害赔偿金的确定方法。若甲方的不作为违约行为符合合同约定的违约情形，乙方可直接依据合同条款主张相应的违约金或损害赔偿金。

四、法律途径与证据收集

面对甲方的不作为违约行为，乙方应及时采取法律途径维护自身权益。在索赔过程中，乙方需充分收集并保存相关证据，包括但不限于施工合同、会议纪要、通知函件、现场照片、视频资料、第三方评估报告等。这些证据将有助于乙方在仲裁或诉讼中证明其损失的真实性和合理性。

工程甲方的不作为违约行为对乙方造成的损失是多方面的，既包括直接经济损失也包括间接经济损失。乙方在遭受损失时，应积极采取法律措施维护自身权益，并充分准备相关证据以支持其索赔请求。同时，也建议双方在签订工程合同时尽量明确约定违约责任的承担方式和赔偿标准，以减少未来纠纷的发生。